建設(shè)工程施工合同需要注意的事項有哪些 建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。 施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。 目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運行，且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴重，而施工企業(yè)由于項目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠錢的案例屢見不鮮。 在新的施工任務(wù)不斷承接的同時，施工企業(yè)作為承包人能否進一步加強施工合同管理，有效規(guī)避合同履行的法律風(fēng)險，已成為當(dāng)務(wù)之急。
1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容: ① 主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。 例:建設(shè)用地是否已經(jīng)批準? 是否列入投資計劃? 規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準? 是否進行了招標等。 ② 履約能力即資金問題。 施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內(nèi)容有: ① 資質(zhì)情況; ② 施工能力; ③ 社會信譽; ④ 財務(wù)情況 承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。 上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標，應(yīng)認真分析和判斷。 3、實際開工日期的認定 ① 承包人有證據(jù)證明實際開工日期的，則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。 承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會議紀要、施工許可證等; ② 承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期; ③ 若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。
4、竣工日期的認定 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)[1] 定認定方法: ① 雙方確認的日期為竣工日期; ② 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送); ③ 承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期; ④ 未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于建設(shè)工程施工合同需要注意的事項有哪些的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
